商品买卖合同
原告：_______________
住所：_______________
负责人：_______________职务：_______________
被告：_______________
住所：_______________，邮编_______________
负责人：_______________电话：_______________
被告：_______________
住所：_______________
负责人：_______________电话：_______________
诉讼请求：
1、被告天津市_______________置业有限公司立即为原告办理商品房买卖合同登记备案手续、房屋产权登记手续；
2、被告天津市_______________置业有限公司向原告支付从xx年x月xx日至房屋产权登记手续办理完毕之日的违约金，支付标准为总房款的0%年（按约定），二被告承担连带责任；
3、诉讼费用由二被告承担；
事实和理由：
_______________年_______________月_______________日，原告和被告_______________（下称“_______________”）签署四份《天津市商品房买卖合同》，购买天津市_______________楼底商四套，合同编号分别为_______________（以下统称“购房合同”），同日，原告和二被告共同签署《商品房买卖合同补充协议》，约定买卖双方违约责任，并由被告_______________为被告_______________提供连带保证责任。
_______________年_______________月_______________日，原告按照约定将总房款_______________万元支付被告，但被告_______________置业至今没有给原告办理合同登记备案手续、房屋产权登记手续。_______________年_______________月_______________日，原告和被告_______________置业签订《补充协议》进一步明确被告_______________置业的违约事实和违约责任，被告_______________置业应当赔偿原告因此遭受的经济损失和权益，直至房屋所有权登记手续办理完毕。
以上事实，有购房合同、《商品房买卖合同补充协议》、《预售款专用收据》、《补充协议》等证据予以证明。根据我国《民法通则》及《合同法》等相关法律规定，原告依法被告履行合同义务，并承担违约责任。请求贵院查明事实，判如所请。
此致
_______________
具状人：_______________
_______________年_______________月_______________日
商品买卖合同
出卖人：_________有限公司
买受人：_________有限公司
第一条标的、数量、金额及交（提）货时间：
合同编号：____________签订地点：____________
签订时间：20___年___月___日
第二条质量技术标准：醇酸磁漆按C04—2，酚醛底漆按F06—8，稀料按X—6国家标准执行。颜色按国家标
准GSB05—1426—20xx执行。
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：壹年。
第四条包装标准、包装物的'供应与回收：按国家标准执行，包装费卖方承担，包装物不回收。
第五条合理损耗标准及计算方法：途中损耗卖方承担。
第六条标的物所有权自时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。
第七条交（提）货方式、地点：送货到银川科安特起重机制造有限公司库房。
第运输方式及到达站（港）和费用负担：运费卖方承担。
第九条验收标准、方法、地点及提出异议期限：按国家标准验收。
第十条结算方式、时间及地点：货到验收合格后付款。
第十一条违约责任：协商解决。
第十二条合同争议解决的方式：协商解决或按《合同法》有关条款执行。
有效期限自20xx年5月8日至20xx年5月8日止
商品买卖合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：
一、项目及造价;
经共同协商甲方同意向乙方购置517块公示栏。其中，方钢彩钢板材质500块，规格、技术指标、材料及工时费用明细如下：
用明细如下：人民币：元整￥：元
二、付款方式：
甲乙双方合同签订后，待乙方公示栏材料进齐并焊接好公示栏框架后预付乙方50%工程款，乙方公示栏全部制作完毕经甲方确认后，甲方再付乙方总工程款的50%。
三、交货方式：
合同生效后30日内，乙方按合同规定交付甲方517个“公示栏”成品。
四、质量标准：
1、乙方所提供公示栏的技术指标应符合甲方所规定标准要求。
2、质保期为3个月，在质保期内如果乙方提供的产品出现质量问题，乙方需要在2个工作日内给予相应处理。特殊情况需要乙方制作新品给甲方。
五、违约责任：
1、除不可抗拒事件，任何一方不得违反本合同条款。
2、如发生交货日期延迟，乙方每延误一天交货需按合同总额的5‰向甲方支付违约金;甲方不得拖欠乙方货款，如甲方没有按期支付，每延误一天需按合同总额的5‰向乙方支付违约金。违约金最多不超过合同总金额的10%.
六、争议的解决：
凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国合同法》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民起诉。
本合同一式贰份，甲乙双方各持壹份，具有同等法律效力。自甲乙双方签字盖章之日生效。
甲方(盖章)
法定代表(签字)
乙方(盖章)
法定代表(签字)
签订日期：年月日
商品买卖合同
医药商品买卖合同签订地点：
出卖方（供方）：
买受人：
签订时间：年月日
第一条产品名称、商标、型号、厂家、质量、金额、供货时间及数量
第二条质量标准：
第三条出卖人对质量负责的条件及期限：
第四条包装标准、包装物的供应与回收：
第五条标的物所有权自时转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于所有。
第六条交（提）货方式、地点：
第七条运输方式及到达站（港）和费用负担：
第检验标准、方法、地点及期限：
第九条结算方式、时间及地点：
第十条担保方式（也可另立担保合同）：
第十一条本合同解除的条件：
第十二条违约责任：
第十三条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的`争议，由双方当事人协商解决；也可向当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：
（一）提交裁委员会仲裁；（二）依法向人民起诉。
第十四条本合同自起生效。
第十五条其他约定事项：
出卖人
出卖人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
买受人
买受人（章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
邮政编码：
鉴证意见：
鉴证机关（章）
经办人：
年月日
监制部门：安徽省工商行政管理局印制单位：安徽省行政管理局印刷厂
商品买卖合同
供方：
需方：
1、交货方式，地点：项目施工地点。
2、运输，包装费用负担：供方负责，卸货及产品自身安装由需方负责。
3、验收标准及提出异议期限：按国家标准验收，提出异议期限为收货之日起5天内，如5天内无书面异议，视为型号、数量、质量均合格。
4、结算方式：货到现场付合同总额的80%(计人民币27,600.00元)，安装完毕付合同总额的15%(计人民币5,175.00元)，余5%做为质保金，一年质保期满后无息付清(合人民币：1,725.00元)。
5、违约责任：需方逾期付款则每天加收未付款千分之四的违约金;
供方逾期交货则按每天未交货物总额的千分之四承担罚金。
6、解决合同纠纷方式：可以协商解决，协商不成，合同双方均可向供方所在地的提起诉讼。
7、其他约定事项：质保期12个月，如质量出现问题，供方必须在三小时内到达现场盔行维修。
8、需方将设备安装完毕，第一次调试必须有供方客户服务人员到现场指挥，需方应在调试之日三天之前用书面通知供方。如需方未尽通知义务而自行调试所引起的不良后果，均由需方自负。
9、本合同未尽事宜，经合同双方协商同意，可签订补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。本合同签订后双方之间的任何补充协议或凡没有加盖供方公章的均属无效，对供方无任何约束力。
10、乙方向甲方开合格。
供方：